Дата опубликования: 20.09.2017 Дата истечения: 27.09.2017 Управление материально-технического снабжения МВД Республики Узбекистан
объявляет конкурсные торги
В конкурсных торгах могут принять участие как отечественные производители (поставщики), субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, так и иностранные производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие опыт поставки соответствующих объемов товара, закупаемого на конкурсной основе.
1.Предмет конкурса.
1.1.Лакокрасочная и химическая продукция:
—эмаль белого цвета—1 189 кг;
—эмаль черного цвета—1 217 кг;
—эмаль красного цвета — 632 кг;
—эмаль зеленого цвета—805 кг;
—эмаль синего цвета — 870 кг;
—эмаль желтого цвета—575 кг;
—эмаль защитного цвета (хаки) — 462 кг;
—эмаль серого цвета—639 кг;
—охлаждающая жидкость—3 880 кг.
1.2.Изготовление бланочной продукции.
2.Заказчик и рабочий орган — Управление материально-технического снабжения МВД Республики Узбекистан.
3.Источник финансирования — бюджетные средства.
4.Условия и сроки выполнения поставки: поставка должна быть осуществлена согласно графику поставок, оговоренному в контракте на условиях DAP (CIP) г. Ташкент (INCOTERMS-2010) и/или склад покупателя (г. Ташкент).
5.Последний срок приема конкурсных предложений по пунктам — 17.00 ташкентского времени 27 сентября 2017 года.
6.Ограничения для участия в конкурсе.
К участию в конкурсе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы, ненадлежащим образом исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам, учрежденные менее чем за шесть месяцев до объявления конкурса, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками, не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.
Дополнительную информацию и пакет конкурсных документов можно получить по адресу:
100070, г. Ташкент, ул. Шота Руставели, тупик 1, дом 1.
Управление материально-технического снабжения МВД Республики Узбекистан.
Комментарии