18 марта 2017
Закупка товаров
Дата опубликования: 17.03.2017
Дата истечения: 18.04.2017
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ
В конкурных торгах могут принять участие как отечественные производители (поставщики), субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, так и иностранные производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для участия в них, имеющие опыт поставки соответствующих объемов товара, закупаемого на конкурсной основе.
1. Предмет конкурса
1.1. Приобретение пожарно-технические продукции:
- Резиновый боты диэлектрические – 300 пар;
- Резиновый перчатки диэлектрические - 300 пар;
- Резиновый коврик диэлектрический – 300 штук;
- Ножницы диэлектрические – 600 штук.
1.2. Приобретение бумажной продукции:
- бумага писчая формат А4 – 35 965 кг;
- бланки заявления 5,2 млн. лист;
- тетрадь 48 листовые -80138 шт.
1.3. Приобретение люминесцентных ламп:
- люминесцентные лампы Osram Dulux L 36W/954 DE LUXE 2G11 дневной свет – 100 шт;
- люминесцентные лампы Osram Dulux L 55W/954 DE LUXE 2G11 дневной свет – 100 шт.
1.4. Приобретение кабельной продукции:
- силовой кабель АСБ 3х95 – 1200 метр;
2. Заказчик и рабочий орган: Управление материально-технического снабжения МВД Республики Узбекистан.
3. Источник финансирования: бюджетные средства.
4. Условия и сроки выполнения поставки: Поставка должна быть осуществлена согласно графика поставок оговоренными в контракте на условиях DАP (CIP) г.Ташкент (INCOTERMS 2010) и/или склад Покупателя (г. Ташкент).
5. Последний срок приёма конкурсных предложений по пунктам:
- п. 1.1.,1.2 и 1.3. до 18 апреля 2017 года до 17:00 часов Ташкентского времени;
- п. 1.4. до 1 апреля 2017 года до 17:00 часов Ташкентского времени.
6. Ограничения для участия в конкурсе:
К участию в конкурсе не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы, ненадлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам, учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления конкурса, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками, не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.
Дополнительную информацию и пакет конкурсных документов можно получить по адресу:Управление материально-технического снабжения МВД Республики Узбекистан, расположенный по адресу: 100070, г. Ташкент, ул. Шота Руставели, тупик 1, дом №1.
Телефон: (+99871) 255-75-11, 255-78-24 факс 281-43-74.
E-mail:
Комментарии